工程索赔证据怎么提交？（工程索赔证据怎么提交的）
时间：2024-05-15人气：作者：佚名
索赔证据的提交由施工单位负责，索赔证据的提交分为两种情况：一种情况是，施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据;另一种情况是，若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。
1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位
我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。
2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成
当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。
法律依据：《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
工程索赔的主体一般是考虑索赔权进行和生效处理的施工单位主体，索赔要走工程法律层面规定的实际具体特殊相结合的流程，并且索赔要在法律法规规定的期限范围内完成和执行，未按照约定时间存在延期的情形的，由当事人自身承担责任。
最新文章
出版许可使用合同需要在双方当事人协商一致的情况之下签订。根据我们国家《民法典》当中的规定，如果相关当事人要签订合同的话，肯定是需要协商一致，然后在真实意思表示之下才能够签订具体合同。
(0)人喜欢2024-05-15
法律规定自建房拆迁存在的补偿是需要根据被拆迁的房屋市场价格来确定。实际上按照我们国家法律当中的规定，如果说是购买手续合法或者说是建造房屋的手续是合法的情况之下，在面临着拆迁的时候都是有补偿的。
(0)人喜欢2024-05-15
驰名商标侵权法律规定是需要承担侵权责任。除此之外，在我们国家行政方面也是有相关的责任承担，在比如说按照《商标法》第53条当中的规定，需要责令停止侵权行为，并且对此进行罚款。构成犯罪的还需要追究刑事责任
(0)人喜欢2024-05-15
销售伪劣商品罪和诈骗罪区别是侵犯客体和犯罪的目的以及客观表现行为方式都不同。比如说销售伪劣商品罪侵犯的是市场的管理正常秩序，还有就是消费者的合法利益系，但是诈骗罪侵犯的是属于财产所有权。
(0)人喜欢2024-05-15
工程索赔即索取赔偿权证据的提交一般由施工单位来履行提交的职责，分为施工单位和另一方当事人直接双方直接进行的索赔证据提交以及双方当事人通过仲裁机构或法院等法律司法中介机构进行的有效且必要的证据提交和处理
(0)人喜欢2024-05-15-
出版许可使用合同需要在双方当事人协商一致的情况之下签订。根据我们国家《民法典》当中的规定，如果相关当事人要签订合同的话，肯定是需要协商一致，然后在真实意思表示之下才能够签订具体合同。
(0)人喜欢2024-05-15 -
法律规定自建房拆迁存在的补偿是需要根据被拆迁的房屋市场价格来确定。实际上按照我们国家法律当中的规定，如果说是购买手续合法或者说是建造房屋的手续是合法的情况之下，在面临着拆迁的时候都是有补偿的。
(0)人喜欢2024-05-15 -
驰名商标侵权法律规定是需要承担侵权责任。除此之外，在我们国家行政方面也是有相关的责任承担，在比如说按照《商标法》第53条当中的规定，需要责令停止侵权行为，并且对此进行罚款。构成犯罪的还需要追究刑事责任
(0)人喜欢2024-05-15
